Исковое заявление об уплате неустойки

Заказное
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
в арбитражный суд
В Арбитражный суд
______________________________
Адрес:________________________
Истец:________________________
(организация)
Адрес_________________________
Ответчик:_____________________
(организация)
Адрес:________________________
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
на сумму ________ рублей
Истцом  в  адрес  Ответчика  была  направлена  претензия  N____  от
"___"_______19__г. на  сумму _____________  за нарушение  сроков  начала
подрядных  работ,   которые   были   определены   договором   N____   от
"___"_____19__г.
Несмотря на  неоднократные  предупреждения  об  ответственности  за
нарушение сроков  начала работ, которые привели в конечном итоге к срыву
сдачи объекта, Ответчик до сего времени к работе не приступил.
Нашу претензию  N_____ от  "___"_____19__г.  Ответчик  не  признал,
ссылаясь на  то, что  у него недостает необходимых материалов для начала
производства работ.  Возражения Ответчика  нельзя считать обоснованными,
так как на момент заключения договора он имел в наличии все материалы.
Просим  арбитражный   суд  на   основании  изложенного  взыскать  с
Ответчика пеню  за несвоевременное  начало исполнения  подрядных работ в
сумме ________ рублей и расходы по госпошлине в сумме _________ руб.
Приложения:
1. Выписка из договора N______ от "___"_____19__г.
2. Копия согласованного графика производства работ.
3. Копия претензии от "____"_______19__г.
4. Копии писем-предупреждений Ответчику.
5. Ответ на претензию от "___"_______19__г.
6. Квитанция  от "___"_____19__г.  об отправке  искового  заявления
Ответчику.
7.  Платежное   поручение  от  "___"______19__г.  N____  на  уплату
госпошлины.
Руководитель (Заказчика)                (подпись)
М.П.
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ
Особенностями договора  подряда является его возмездность (заказчик
обязан оплатить  выполненную работу),  взаимность (стороны имеют права и
несут обязанности по отношению друг к другу) и консенсуальность (договор
считается заключенным во время достижения между заказчиком и подрядчиком
соглашения по всем существенным условиям).
Договор подряда  оформляет  отношения  между  двумя  организациями,
организациями и гражданами и между гражданами.
Следует отличать  договор подряда  от других договоров о выполнении
работы,  в   частности,  от  трудового  договора,  договора  подряда  на
капитальное строительство и других договоров.
Исполнением договора  подряда удовлетворяются  не  только  интересы
предприятий и  организаций, но  и бытовые  потребности граждан.  В  этом
случае  речь  идет  о  заключении  договора  бытового  заказа,  имеющего
определенную специфику.  В  частности,  согласно  статье  376  ГК  РСФСР
признаются недействительными условия, ограничивающие права заказчика, и,
напротив, допускается  расширение прав  по  сравнению  с  теми,  которые
установлены Типовыми договорами.
В современных  условиях расширения  самостоятельности  предприятий,
при многообразии форм собственности, деятельности предприятий в условиях
рыночных отношений  важное значение  приобретает правовое  регулирование
такой  разновидности   договора  подряда,  как  договор  переработки,  в
соответствии с  которым изготовление  продукции производится  из сырья и
материалов Заказчика.

Скачать документ: Исковое заявление об уплате неустойки на нашем сайте