Исковое заявление по преддоговорному спору (подряд на капитальное строительство)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
по преддоговорному спору (подряд на капстроительство)
+-------------------------------------------------------------------+
¦ Реквизиты Подрядчика          ¦    В Арбитражный суд              ¦
¦ (вышестоящий орган,           ¦    Истец:______________________   ¦
¦ наименование строительной     ¦    (наименование Подрядчика)      ¦
¦ организации, почтовый         ¦    ____________________________   ¦
¦ адрес, телефон)               ¦    (почтовый адрес, расчетный     ¦
¦ Дата, исходящий номер         ¦    счет N____ в _______________   ¦
¦                               ¦    отделении банка.               ¦
¦                               ¦    Ответчик:___________________   ¦
¦                               ¦    (наименование организации      ¦
¦                               ¦    Заказчика)                     ¦
¦                               ¦    почтовый адрес, расчетный счет ¦
¦                               ¦    N______ в ___________________  ¦
¦                               ¦    отделении банка.               ¦
+-------------------------------------------------------------------+
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
по преддоговорному спору
(сумма договора ___________ рублей)
При  заключении   нами  договора   на  строительство   (техническое
перевооружение, реконструкцию и т.п.) от "___"______19__г. с ___________
(наименование организации  Заказчика) между  сторонами  возник  спор  по
содержанию Особых условий к договору. В процессе совместного рассмотрения
возникших  разногласий   "___"________19__г.  стороны  к  соглашению  по
содержанию пункта 3 абзаца 2 Особых условий к договору не пришли.
Нами была  предложена следующая  редакция этого  пункта: "В  случае
непредставления измененной  рабочей документации  в установленный  срок,
Заказчик уплачивает  штраф  в  размере  ______  рублей  за  каждый  день
просрочки."
Заказчик  _______________   (наименование  организации   Заказчика)
предлагает  установить  за  нарушение  срока  предоставления  измененной
рабочей документации  штраф в  размере  ______  рублей  за  каждый  день
просрочки.
Просим на  основании  пункта  32  Правил  о  договорах  подряда  на
капитальное  строительство,   предусматривающего  обязанность  Заказчика
уплачивать штраф  в размере  _____  рублей  за  каждый  день  просрочки,
принять  пункт   3  абзац   2  Особых   условий  к  договору  N_____  от
"___"____19__г. в нашей редакции.
Приложение:
1. Копия договора на строительство ________________________________
(наименование объекта) от "___"_____19__г.
2. Копия Особых условий к договору от "___"______19__г. N______.
3. Копия  протокола разногласий по особым условиям к договору N____
от "____"_______19__г.
4. Копия препроводительного письма от "___"_______19__г.
5.  Конверт,   в  котором   было  получено   письмо  Ответчика   от
"___"____19__г. со штемпелем почтового отделения от "___"______19__г.
6. Копия  протокола согласования разногласий от "___"_____19__г. по
особым условиям к договору N____ от "___"______19__г.
7. Почтовая  квитанция от  "___"____19__г.  об  отправке  Ответчику
копии заявления в Госарбитраж.
8.  Платежное   поручение  от  "___"______19__г.  N____  на  уплату
госпошлины.
Подрядчик
(должность, Ф.И.О. руководителя)             (подпись)
М.П.

Скачать документ: Исковое заявление по преддоговорному спору (подряд на капитальное строительство) на нашем сайте