Образец. Договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)

ДОГОВОР ПОДРЯДА Nо. ___
на выполнение работ по производству продукции
(между предприятиями)
г. _______________                          "___"___________ 199__ г.
________________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование предприятия)
"Подрядчик", в лице ________________________________________________,
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании ________________________, с одной стороны и
(Устава, положения)
_________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
(наименование предприятия)
в лице ________________________________________________, действующего
(должность, ф.и.о.)
на основании ___________________________, с другой стороны, заключили
(Устава, положения)
настоящий договор о нижеследующем:
I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1.  Заказчик  поручает,  а  Подрядчик  изготавливает продукцию
_____________________________________________________________________
(указать какую  именно)
своими силами и средствами из материала  Заказчика  (из  собственного
материала Подрядчика).   Заказчик   обязуется   принять   и  оплатить
выполненную работу.
1.2. Срок действия договора с _______________ по ______________.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна  соответствовать
требованиям ГОСТа ________________.
2.2. Заказчик обеспечивает  Подрядчика  необходимым  для  работы
материалом  согласно  поданной заявки. Переданный для работы материал
оплачивается Подрядчиком.
2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик  передает  на  территории
своего предприятия один раз в месяц _______ числа, партиями по ______
________________, полномочному представителю Заказчика.
2.4.  Вывоз  продукции  с  предприятия Подрядчика осуществляется
Заказчиком самостоятельно.
2.5. Сдача-приемка изготовленной  продукции  оформляется  актом,
подписываемым представителями сторон.
III. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.  Цена продукции определяется исходя из стоимости материала,
поставленного  Заказчиком,  и   отражается   в   акте   сдачи-приемки
выполненных работ в каждом случае индивидуально.
3.2.   Деньги  за  выполненную  работу  перечисляются  платежным
поручением на расчетный счет  Подрядчика  в  течение  _________  дней
после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.  В  случае  нарушения  Подрядчиком срока сдачи продукции он
уплачивает Заказчику за каждый день просрочки  пеню  в  размере  0.5%
стоимости  работ  (включая  стоимость  материала),  а  если работа не
окончена по  истечении  ____-х  недель  со  дня   наступления   срока
исполнения заказа,  Подрядчик уплачивает Заказчику, кроме начисленной
пени,  неустойку  в  размере  _______%  стоимости   заказа   (включая
стоимость материала).
4.2.  При  просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает
Подрядчику пеню в размере ______%  стоимости работ (включая стоимость
материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше _____
дней -   неустойку   в  размере  ______%  стоимости  заказа  (включая
стоимость материала).
Если   в  период  просрочки  Заказчика  изготовленная  продукция
оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или  уничтоженной  по
причинам,  не  зависящим  от  Подрядчика  (пожар  и  т.д.),  то  риск
случайной гибели  падает  на  Заказчика,  который  обязан  возместить
понесенный Подрядчиком ущерб.
4.3.  Проверка  качества  изготовленной  продукции  производится
Заказчиком при ее сдаче-приемке,  фиксируемой  в  двустороннем  акте,
подписываемом представителями сторон.
При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются
созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика.
Такой  акт  может  быть  составлен  не  позже  одного  месяца  со дня
получения Заказчиком продукции.
4.4.  Подрядчик  отвечает  за  надлежащее  качество  выполненных
работ, зафиксированное одним из названных актов.
В   акте  должно  быть,  наряду  с  другими  данными,  отмечено:
количество    экземпляров,    подвергавшихся    проверке,    характер
недостатков,   относящихся   к   качеству  выполненных  работ,  сроки
безвозмездного устранения недостатков или замены  недоброкачественной
продукции доброкачественной.
4.5.  За  нарушение  Подрядчиком  условий  о  качестве,  а также
отступление от  других  условий  договора,  ухудшившее  работу,  либо
допущение  других  недостатков  в  работе Заказчик вправе потребовать
уплаты неустойки   в   размере   _____%  от  стоимости  некачественно
выполненной продукции.
4.6.  В  случае  несвоевременной  оплаты   выполненного   заказа
Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере ______%  от  стоимости
заказа за каждый день просрочки.
4.7. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать  с  другой
стороны   понесенные   по   ее   вине   убытки,  за  вычетом  из  них
неустойки(пени).
4.8. В  случае  невозможности  разрешить  возникшие  разногласия
соглашением  сторон, споры передаются в установленном законом порядке
на рассмотрение арбитражного суда.
V. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
5.1. Настоящий договор составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу.
5.2. Юридические адреса сторон:
Заказчик: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подрядчик: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подписи сторон:
Заказчик:                                Подрядчик:
___________________                     ___________________
М.П.                                    М.П.

Скачать документ: Образец. Договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями) на нашем сайте