Образец. Исковое заявление о взыскании с подрядчика пени за несвоевременное окончание строительства

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О
ВЗЫСКАНИИ С ПОДРЯДЧИКА ПЕНИ ЗА
НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Договором подряда  на капитальное  строительство от  2 февраля
1992 г.  N 5,  заключенным нами  со  строительно-монтажным трестом
Челябоблстрой-11, предусмотрено к сдаче в  эксплуатацию в сентябре
1992  г.  общежитие  на  525   человек.  Фактически  строительство
общежития было закончено  4 ноября 1992  г., т.е. с  просрочкой 35
дней,  что   подтверждается   актом  государственной,   приемочной
комиссии.
На основании  п.  10  Особых  условий  к упомянутому  договору
ответчик обязан  уплатить нам  пеню в  размере 0,05  %  от сметной
стоимости  строительно-монтажных  работ  объекта  за  каждый  день
просрочки, а  всего  96  250 руб.  (0,05  %  от сметной  стоимости
строительно-монтажных работ по общежитию 5 500  000 руб. 2750 руб.
х 35 дней просрочки).
Нашу претензию  от  18  ноября 1992  г.  N  7/214 ответчик  не
признал, ссылаясь на  то, что  общежитие рабочая  комиссия приняла
своевременно - 28 сентября 1992 г.
Возражение ответчика  нельзя признать  обоснованным, поскольку
согласно п.  8 постановления  Совета Министров  СССР от  23 января
1981 г.  N 105  датой ввода  объекта строительства  в эксплуатацию
считается  дата   подписания   акта   государственной   приемочной
комиссией. Общежитие своевременно не было закончено строительством
в  связи   с   устранением   ответчиком  дефектов   и   недоделок,
перечисленных  в  приложении   к  акту  приемки   объекта  рабочей
комиссией.
Просим взыскать с ответчика пеню  за несвоевременное окончание
строительства  общежития  в  сумме  96  250   руб.  и  расходы  по
госпошлине в сумме 9625 руб.
Приложения:
1. Выписка из договора подряда на капитальное строительство от
2 февраля 1992 г. N 5 и Особых условий к нему.
2. Копия графика  производства строительно-монтажных  работ по
общежитию.
3. Выписка из  акта государственной  приемочной комиссии  от 4
ноября 1992 г.
4. Копия претензии от 18 ноября 1992 г. N 7/214.
5. Ответ на претензию от 12 декабря 1992 г. N 3/15.
6. Квитанция  от 25  декабря 1992  г. N  17 об  отправке копии
искового заявления ответчику.
7. Платежное поручение  от 25 декабря  1992 г. N  23 по уплате
гопошлины.

Скачать документ: Образец. Исковое заявление о взыскании с подрядчика пени за несвоевременное окончание строительства на нашем сайте